Если закон или договор требуют уведомления о прекращении работ, будет подготовлено и отправлено другой стороне соответствующее уведомление. Законодательство не обязывает направлять такое уведомление. Если в договоре есть такое требование, выполните его. В противном случае используйте произвольную форму и опишите все самостоятельно. В уведомлении важно указать, какие работы приостановлены и по какой причине, и, если возможно, изложить условия возобновления. Например, укажите, что подрядчик продолжит работу после получения технической документации от заказчика. Вы можете добровольно уведомить подрядчика, даже если по закону или договору вы можете прекратить работы без уведомления.
Подрядчики сталкиваются с ситуациями, когда им приходится предупреждать своих клиентов
Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает определенные ситуации, в которых подрядчик обязан предупредить заказчика и приостановить работу, если обнаружит такую ситуацию.
Исходя из анализа пункта 1 статьи 716 ГК РФ, мы считаем, что подрядчик обязан предупредить заказчика о таких ситуациях и о приостановлении работ.
К таким ситуациям относятся следующие (пункт 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации)
— если материалы, оборудование, техническая документация или товары, транспортируемые для переработки (обработки) и предоставленные заказчиком, являются ненадлежащими или некачественными,
— несоблюдение подрядчиком инструкций по выполнению работ причиняет заказчику убытки; или
— Иные обстоятельства, не зависящие от исполнителя. Это ставит под угрозу пригодность или длительность результатов выполненной работы или делает невозможным ее своевременное завершение. Например, когда необходимо выполнить задачи, которые не рассматриваются в последовательности.
Подрядчик обязан известить заказчика об обнаружении такой ситуации и о немедленном прекращении работ (пункт 1 статьи 716 Гражданского кодекса РФ).
В Гражданском кодексе РФ не указано, какой срок извещения следует считать немедленным. Поэтому, если такие сроки не предусмотрены договором, рекомендуется как можно скорее сообщить клиенту о возникновении такой ситуации и объективной необходимости направления уведомления.
Если возникнут разногласия по поводу своевременности уведомления, их будет решать суд.
Как составить уведомление о приостановке работы
Рекомендуется составить уведомление в письменной форме, указав в нем, в частности, следующее
— название, дата и номер договора, по которому приостановлено выполнение задания,
— уведомление о приостановке работ по договору. В уведомлении должно быть четко указано, что ваша цель — приостановить работы, а не, например, отказаться от договора или просто проинформировать подрядчика о сложившейся ситуации. Укажите тип и объект приостановленной задачи, если она не препятствует выполнению всех задач по контракту.
— Обстоятельства, которые привели к приостановке работ. Если работа приостановлена подрядчиком в соответствии со статьей 716 Гражданского кодекса РФ, то необходимость предупредить заказчика об этих обстоятельствах вытекает непосредственно из этой нормы. Однако в иных случаях целесообразно выяснить причины приостановки работ, чтобы убедиться в обоснованности действий.
— В таких случаях причины дают право (или обязанность) приостановить выполнение задания. Например, статья 716 Гражданского кодекса РФ или пункт 716 Трудового договора,
— Сроки или обстоятельства, при которых работа должна быть приостановлена. Например, неисполнение подрядчиком данного обязательства до момента предоставления подрядчиком необходимых материалов является основанием для приостановления работ.
Сообщение заказчика подрядчику о приостановке работ по трудовому договору (распечатать)
Уведомление заказчика о приостановке выполнения задания по договору подряда (распечатать).
Если в договоре предусмотрено содержание уведомления, то в нем следует указать следующее (статья 309 Гражданского кодекса РФ)
Обоснование заказчиком информации о приостановке выполнения задания
Заключен договор на изготовление и поставку товаров. В связи с добычей полезных ископаемых на строительной площадке покупатель (заказчик) направил уведомление о приостановлении работ и приобретении материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ.
Законно ли такое уведомление о приостановке работ? Существует ли судебная практика, позволяющая взыскать фактические расходы, понесенные поставщиком или подрядчиком в подобных судебных процессах?
Права подрядчиков
Анализ положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре строительного подряда показывает, что право приостановить работу в случаях, предусмотренных этими положениями, принадлежит исключительно подрядчику (пункт 1 статьи 716, пункт 1 статьи 719). 1, ст. 743, п. 3 ГК РФ). Кроме того, закон упоминает случаи прекращения работ и эксплуатации строительных объектов по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (статья 752 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Приобретая номер, вы получаете доступ к полной версии этой статьи и всем материалам номера на сайте. Кроме того, вы сможете просматривать PDF-версию в своем личном шкафчике.
В процессе проверки гражданства несовершеннолетних необходима определенность
В спорах о страховых выплатах по таким договорам права другой стороны нуждаются в дополнительной защите.
Адвокат, директор Сахалинской областной коллегии адвокатов, председатель Комитета по защите профессиональных прав адвокатов, генеральный директор юридической фирмы «Велянин Ефимчук и Ко. Партнер
Решением Верховного суда РФ создан инициативный орган по формированию законной и справедливой практики назначения наказания.
Спорные сделки, связанные с продажей исключительных прав и оценкой товарных знаков как нематериальных активов
Суд по нарушению поддержал доводы защиты, отменил постановление и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
МГКА «Юридическая фирма „Де Юре“ Старший адвокат, преподаватель университета О. Е. Кутафин (МГЮА), кандидат юридических наук.
Конституционный суд разъяснил понятие общественного порядка для целей выдачи исполнительных листов на основании арбитражных решений.
Увеличение уставного капитала дочерних ООО в процессе ликвидации
Основания для расторжения договоров фрахтования
Возмещение расходов в качестве компенсации
Информация о важности регистрации юридических лиц в едином государстве Информация о Директорате Информация о важности регистрации юридических лиц в едином государстве
©2007-2017 «Новая адвокатская газета» ©2017-2024 «Адвокатская газета»
Учредитель — Федеральный адвокат Российской Федерации Мария Вениаминовна Петелина, petelina@advgazeta. ru, 8 (495) 787-28-35, инт. 519
Печатное издание новой адвокатской «газеты» зарегистрировано Роскомнадзором 13 апреля 2007 года и перерегистрировано Роскомнадзором 23 ноября 2017 года под названием «Газета „Адвокат“ (свидетельство ПИ № ФС77-71704). (май), два раза в месяц, адрес сайта — www. advgazeta. ru. Сайт «Адвокатская газета» зарегистрирован Роскомнадзором 23 ноября 2017 года (свидетельство ЭИ № ФС77-71702) с названием Advgazeta. ru.
Полное или частичное воспроизведение материала без разрешения редакции запрещено. При воспроизведении материала обязательна ссылка на источник публикации «Адвокатская газета». Мнение редакции может не совпадать с мнением автора(ов). Присланные материалы не рассматриваются и не возвращаются.
Редакция «Адвокатской газеты» не предоставляет юридических консультаций, контактных данных адвокатов и материалов дел.
Сигнал * означает указание на лицо, включенное в Реестр иностранных агентов. Сигнал ** означает указание на организацию, запрещенную в Российской Федерации. Сигнал *** означает ссылку на лицо, включенное Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.
Отдельные публикации могут содержать информацию для пользователей младше 18 лет.
Адрес и контактные данные: 119002, Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 43, +7 (495) 787-28-35, advgazeta@mail.ru Для регистрации обращайтесь по адресу podpiska@advgazeta.ru.
7 Важные правила для подрядчиков в случае остановки работ из-за халатности заказчика
Что делать подрядчикам в случае приостановки работ из-за ошибок заказчика? Это очень интересная тема — и та, которая не освещена в законодательстве. Вы можете найти много полезной информации о судебной практике. Вот что я могу рассказать вам по этому поводу
Рассмотрим случай, когда заказчик заключил договор с генеральным подрядчиком на строительство объекта капитального строительства. Генподрядчик приостановил работы на объекте по вине заказчика.
Порядок приостановления работ в настоящее время законодательно не урегулирован, и обязательных мер, которые должны быть предприняты сторонами для приостановления строительства объектов капитального строительства, не существует.
Единственным условием приостановки работ является уведомление подрядчиком заказчика о начале приостановки. Важно понимать правила, регулирующие ваши отношения как заказчика и подрядчика.
Важные правила при приостановке работ из-за ошибки клиента:
Прочитайте статью 34 Федерального закона 44-ФЗ. В ней говорится об освобождении от уплаты уголовных штрафов в случае крупных или неосторожных действий другой стороны.
Ознакомьтесь со статьями 715, 716 и 719 Гражданского кодекса Российской Федерации. Здесь представлены различные возможности защиты интересов подрядчика в случаях, когда заказчик несет ответственность за приостановку работ.
Важно помнить, что заказчик имеет право возражать против приостановки работы. Если заказчик не согласится, дальнейшее разрешение ситуации может потребовать расследования одностороннего расторжения договора по статье 715 Гражданского кодекса РФ.
В общем, интересная ситуация! Очевидно, что форма взаимодействия сторон во время приостановки работы очень гибкая и может определяться сторонами. Это возможно потому, что закон оставляет возможность для возникновения договорных отношений между заказчиком и подрядчиком.
Для углубления в этот вопрос рекомендуется ознакомиться с положениями Гражданского кодекса РФ и 44-ФЗ.